西藏自治区高级人民法院室外给水管道改造项目（施工）合同公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
合同公告
一、合同编号：XZGH-20240021
二、合同名称：西藏自治区高级人民法院室外给水管道改造项目建设工程施工总承包合同
三、项目编号：XZGH-20240021
四、项目名称：西藏自治区高级人民法院室外给水管道改造项目（施工）
五、合同主体
采购人（甲方）: 西藏自治区高级人民法院
地 址: 拉萨市城关区罗堆西路1号
联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
供应商（乙方）：西藏宏盈建设工程有限公司
地 址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇南嘎村7组269附2号
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主要信息
合同金额：37.3260110（万元）（大写：叁拾柒万叁仟贰佰陆拾元壹角壹分）
履约期限、地点等简要信息：工期总日历天数为60日历天；工程地点为拉萨市城关区罗堆西路1号。
采购方式：询价
七、合同签订日期：2024年04月24日
八、合同公告日期：2024年05月13日
九、其他补充事宜：无
施工合同
一、合同编号：XZGH-20240021
二、合同名称：西藏自治区高级人民法院室外给水管道改造项目建设工程施工总承包合同
三、项目编号：XZGH-20240021
四、项目名称：西藏自治区高级人民法院室外给水管道改造项目（施工）
五、合同主体
采购人（甲方）: 西藏自治区高级人民法院
地 址: 拉萨市城关区罗堆西路1号
联系方式:登录即可免费查看 登录即可免费查看
供应商（乙方）：西藏宏盈建设工程有限公司
地 址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇南嘎村7组269附2号
联系方式：登录即可免费查看
六、合同主要信息
合同金额：37.3260110（万元）（大写：叁拾柒万叁仟贰佰陆拾元壹角壹分）
履约期限、地点等简要信息：工期总日历天数为60日历天；工程地点为拉萨市城关区罗堆西路1号。
采购方式：询价
七、合同签订日期：2024年04月24日
八、合同公告日期：2024年05月13日
九、其他补充事宜：无
施工合同
微信扫码关注
