陕西锌业有限公司锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程竞价
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
陕西锌业有限公司
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目
高低压电气安装工程竞价书
陕西锌业有限公司拟对锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程进行公开竞价。诚请具备相应资质的单位前来竞价，具体内容如下：
一、项目名称：陕西锌业有限公司锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程
二、项目概况及竞价范围：
2.1项目规模：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装电气安装工程，主要包括：
（1）锌基合金生产线及配套技术升级改造项目红线内：
A、3台整流变、3套整流器及其配套装置;
B、项目红线内35kV配电室高压设备、测控装置及其馈出电缆；
C、项目红线内低压配电室及其馈出电缆；
D、低压用电设备；
E、照明系统；
（2）锌基合金生产线及配套技术升级改造项目红线外：
A、10kV六配新增高压开关柜；
B、10kV六配至项目红线内低压配电室的干式变压器的10kV电力电缆、控制电缆；
C、公司35kV总配电室至项目红线内35kV配电室的35kV电力电缆、控制电缆、通讯光缆；
D、变电主控室用于35kV总配电室为项目红线内35kV配电室供电的开关柜的测控保护装置柜；
三、施工地点：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司内
四、施工时间：预计在2024年6月-2024年9月之间
五、工期：竞价方自行申报工期
六、竞价人须知：
1、竞价人应具备的资质条件、能力和信誉：
1.1竞价人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的制造商或代理商，具备合法的营业执照；
1.2竞价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；
1.3竞价人2020年1月至今具有类似业绩（指施工项目的电压等级等于或高于35kV）（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）；
1.4竞价人不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；
1.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；
2、本项目是否接受联合体投标：不接受；
3、最高报价限价：无；
4、报价有效期：自提交报价文件截止之日起90日；
5、竞价保证金：
5.1竞价保证金的金额：人民币壹万元整（￥：10000.00）
5.2保证金缴纳账户信息：
收款人：陕西锌业有限公司
账号：26805701040010332
开户行：中国农业银行商洛商州区支行
5.3竞价保证金的退还及其他：
竞价结果公布后，未列入竞价入围单位的竞价方以电汇形式所交保证金由竟售方全额退还；竞价入围单位所交的壹万元保证金在合同履行完毕后，竞购方退还（如果竞购方有尚未支付竞价方的欠款，且欠款金额超过壹仟元，竞价方可以出具说明，用竞购方所欠款项中的壹万元作为竞价保证金）。
6、近年完成的类似项目情况时间要求：2020年1月至今；
7、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求：2020年1月至今；
8、是否允许递交备选报价方案：不允许；
9、纸质报价文件份数及其他要求：报价文件正本壹份，副本壹份；正、副本分别装订成册（胶装），不允许活页夹装订；
10、报价文件密封套上应载明的信息：
竞价人名称：
（项目名称）报价文件
在xx年xx月xx日xx时前不得开启
11、报价截止时间（以竞购方收到报价书的时间为准）：
2024年5月22日12时00分00秒
七、竞价文件应包括如下文件：
1、竞价函
2、法定代表人证书或法人委托书
3、法定代表或法人委托代理人身份证
4、营业执照(三证合一)
5、资质证书
5.1 竞价人须具有下列资质之一：
（1）承装(修、试)电力设施许可证三级以上（含三级）；
（2）输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；
（3）电力工程或电力、电气相关工程专业承包三级以上（含三级）资质；
（4）机电工程专业承包三级以上（含三级）资质；
6、业绩证明
7、安全生产许可证
8、竞价保证金缴纳凭证
9、报价单
10、预算书（预算书应有封面，有预算员、审核人签名，并加盖单位公章或预结算专用章）
11、施工技术方案（方案应与本项目实际情况相吻合）
12、其他资料
（复印件需加盖公司红色印章视为有效文件。）
八、竞价项目的承包方式和计算依据
本次竞价采用总价优惠报价（下浮率）的方式报价，竞价方应根据竞价书的要求及工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价方自身情况，自主填报投标总价优惠费率（下浮率）。竞购方根据竞价方报价优惠费率（下浮率）的幅度及其综合实力进行综合评价确定入围单位。
合同预估金额=工程的预算价（税前）*（1-总价优惠报价（下浮率））+税金；
合同最终金额=工程的结算价（税前）*（1-总价优惠报价（下浮率））+税金（以第三方审计机构出具的定案表为准）；
8.1工程预结算：
8.1.1 预结算定额标准：
本项目按照陕西2006安装定额进行安装预结算，以陕西2006安装定额进行综合取费；人工费进行补差（参考土建，补差至136元），但补差部分不进行综合取费。
8.1.2 工程的最终结算以第三方审计结果为依据。如有设计变更，必须要有经竞购方签证确认的工程签证单为依据。
承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包费率不包主材的承包方式。
8.2工程结算取费
取费参照《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》参照陕西2006版消耗量安装定额进行综合取费, 如以上定额无相关子目的参照《电力建设工程预算定额(2006年版)》；综合工日按136元／工日调整计入价差（即按25.73元取费，110.27找差）。临时设施费，冬雨夜间施工措施费，检验试验及放线定位费，定额措施项目费，失业保险，医疗保险，工伤意外伤害险，残疾人就业保险，工程定额测定费等九项不予以取费，劳动统筹基金根据缴费票据，按相关规定执行，税金执行政府部门最新标准。
养老保险统筹费及安全、文明施工定额补贴费按照相关政策、法规规定。
8.3工程类别按二类工程划分。
8.4工程变更、现场签证发生后，由竞购方签字认可。
8.5项目施工范围见后附施工任务清单，但因本项目系升级改造项目，没有设计院出具的设计图纸，因此后附施工任务清单难免会有未预计到的任务。因此，施工时如因甲方要求，或因为项目运行需要，而实施的施工任务清单范围外的施工任务，其工程量按照据实测量，以“工程量确认单/签证单”方式确认。
8.6总价优惠报价（下浮率）的计取为最终报价优惠费率（下浮率）计取，总价优惠报价（下浮率）为除税金以外的本次竞价范围内所有内容取费的下浮率。
8.7工程变更（含地质变化）发生后，由竞购方签字认可。
8.8在施工结算时，除合同明确的设计变更、设计外工程签证等调整条件和乙方自购二类材料（指发包方来不及购买的材料价格超过当年当季度陕西工程造价信息网—商洛工程造价信息材料指导价的±10%）外，其它不予调整。
8.9其他计价依据执行省、市建设工程造价管理部门发布的有关计价依据和指导价格、信息价格。
8.10材料价格及供应的确定原则：
二类部分材料（甲方供应不及时委托乙方购买的材料）由施工单位上报建设单位，经建设单位和监理单位确认生产厂家后进行采购。特殊材料及业主需要确认的材料必须经甲方确认生产厂家和价格后进行采购。乙方采购材料材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经甲方和监理认可后方可用于工程。乙方所购的材料价格必须经过甲方和监理的确认。
8.11竞购方在施工现场提供水、电源接口，竞价方自费安表计量。施工用电价格按当时当地价格收取，水费按实际发生的费用由甲方收取。临时设施由业主统一要求，费用自理。
8.12因本工程的客观复杂性等原因造成的资金、图纸、材料等不能按时到位，而造成施工单位的人员窝工、机械闲置等，竞价方自行安排调剂，工期顺延不计费用。
8.13竞购方提供的工程概况等只作为竞价方的参考，不作为结算的依据。竞价方应先到工地认真仔细踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，入围后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8.14大型机械设备进出场及安拆费经竞购方同意后现场据实结算，不包含在本次报价中。
九、质量标准
符合国家及行业相关现行标准，单位工程合格率100%；安装工程优良品率90%以上，争创国家优质工程。
十、工程价款：
本项目最终工程价款为：项目竣工后，第三方审计机构对乙方提交的工程结（决）算书审核后核定的工程价款（以第三方审计机构出具的定案表为准）。
十一、材料设备供应及验收
1、本工程所有安装所用材料及设备均由竟购方提供；
2、二类部分材料如果发包方供应不及时，乙方可以上报甲方，经发包方和监理单位确认生产厂家后，乙方方可进行采购。乙方采购的材料，其材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发可以的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经甲方和监理认可后方可用于工程。乙方所购的材料价格必须经过甲方和监理的确认。
3、乙方采购的且经过甲方和监理单位进行过价格确认的材料，其价款追加进工程款中，但不因此产生其他附加工程费用。
4、乙方的所有制作、安装、调试、试验必须符合国家、行业相关标准、规范、规程的要求。
十二、工程款结算及支付
1、工程预付款：
合同签订后，乙方预开10万元安装费发票（增值税发票），发包方收到发票后，支付10万元工程预付款。
2、因为工程变更、乙方购买材料而增加的工程款，在竣工结算时一次性支付。
3、工程进度款：根据工程进度，乙方预开具相应进度工程款发票，甲方对工程进度确认后支付相应进度款。
4、竣工验收合格并在结算被批准后，乙方应提供工程剩余价款的工程款发票（增值税发票），甲方于28天内支付至工程总价的97%，余款作为质保金，待工程质量保证期满无质量问题后，28天内无息付清。
十三、竞价入围单位的确定：
1、资质格审查：
对报价文件按照本竞价书“七、竞价文件应包括如下文件”的规定，逐项进行形式审查和实质审查。未通过审查的报价文件为无效报价文件。
2、通过资格审核的竞价单位，按其报价[即：总价优惠报价（下浮率）]以及施工（技术）方案、既往业绩、资质、信用等综合确定入围单位。
（详见附件3：《电气安装评审办法》。）
十四、合同的签订、违约、索赔和争议
1、竞价入围者应在接到竞价入围书面通知之日起2个工作日内与竟售方签订《电气安装施工合同》，若排序首位的竞价入围者未按前述约定时间与竟售方签订合同，则按违约处理，竟售方可直接扣除其壹万元保证金作为违约金。同时，排序第二位的竞价入围者应在接到竟售方书面通知之日起2日内按其所报价格与竟售方签订合同，否则按违约处理。本竞价书对所有竞价单位均有法律约束力。
2、违约
（1）合同中关于甲方违约的具体责任如下：
甲方若出现任何违约事项，甲方承担违约责任的方式仅为本合同工期顺延，而不向乙方做其他任何经济赔偿。
（2）合同中关于乙方违约的具体责任如下：
如果乙方未按合同约定的工程总体竣工时间（或经甲方及工程师同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天应向甲方支付1000元的违约金，如果工期延误一周，承包方今后不得参与发包方的任何施工。
3、争议
合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决。
（一）提交---仲裁委会员仲裁；
（二）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
4、未尽事宜现场沟通确定。
十五、合同的生效
1、合同经双方签字盖章后生效，工程竣工运行一年无质量问题付清合同剩余款后，合同自行失效。
2、合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。
十六、安全责任
1、合同签订后，乙方应按甲方安全制度规定办理安全风险抵押金、开工证等手续。其中安全风险抵押金按工程预算总额的3%缴纳。
2、乙方承担整个施工区域高低压电气已完成及未完成工程的全天候安全保卫工作，负责完成整个施工区域施工照明系统及围栏设施的设计、施工、安装和维护工作。
3、乙方负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；否则发生损坏，乙方自费予以修复。
4、乙方负责施工场地内及周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护，并承担相应的费用。
5、要求乙方应极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合陕西省文明施工的标准。
6、确保安全施工，按陕西省及当地政府有关规定执行。
7、进厂施工人员应遵守厂方的规定（厂纪），若有违者，应接受甲方处罚。
8、负责所领材料的安全，如有丢失或损坏，应为甲方赔偿损失部分。
9、如果施工过程中由于乙方责任，发生安全责任事故，造成人员、财产伤害的，乙方承担由此发生的经济责任（含经济赔偿），并承担按照国家及地方安全法律、法规、政策的规定应承担的责任。
十七、报价方式、送达地址及联系方式
1、报价方式均采用密封报价的方式；
2、报价文件可以邮寄或者自行送达；
3、邮寄报价文件时，需在邮件外包装上注明“锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程”字样
4、联系人： 田善江 13891425275（手机）
赵 凯 15829576632（手机）
0914—2551343（办）
5、邮寄地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司
陕西锌业有限公司
2024年5月9日
附件1：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程报价单
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程报价单.doc
附件2：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程内容
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程内容.doc
附件3：电气安装评审办法
电气安装评审办法.doc
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目
高低压电气安装工程竞价书
陕西锌业有限公司拟对锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程进行公开竞价。诚请具备相应资质的单位前来竞价，具体内容如下：
一、项目名称：陕西锌业有限公司锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程
二、项目概况及竞价范围：
2.1项目规模：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装电气安装工程，主要包括：
（1）锌基合金生产线及配套技术升级改造项目红线内：
A、3台整流变、3套整流器及其配套装置;
B、项目红线内35kV配电室高压设备、测控装置及其馈出电缆；
C、项目红线内低压配电室及其馈出电缆；
D、低压用电设备；
E、照明系统；
（2）锌基合金生产线及配套技术升级改造项目红线外：
A、10kV六配新增高压开关柜；
B、10kV六配至项目红线内低压配电室的干式变压器的10kV电力电缆、控制电缆；
C、公司35kV总配电室至项目红线内35kV配电室的35kV电力电缆、控制电缆、通讯光缆；
D、变电主控室用于35kV总配电室为项目红线内35kV配电室供电的开关柜的测控保护装置柜；
三、施工地点：商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司内
四、施工时间：预计在2024年6月-2024年9月之间
五、工期：竞价方自行申报工期
六、竞价人须知：
1、竞价人应具备的资质条件、能力和信誉：
1.1竞价人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的制造商或代理商，具备合法的营业执照；
1.2竞价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）；
1.3竞价人2020年1月至今具有类似业绩（指施工项目的电压等级等于或高于35kV）（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）；
1.4竞价人不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人；
1.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；
2、本项目是否接受联合体投标：不接受；
3、最高报价限价：无；
4、报价有效期：自提交报价文件截止之日起90日；
5、竞价保证金：
5.1竞价保证金的金额：人民币壹万元整（￥：10000.00）
5.2保证金缴纳账户信息：
收款人：陕西锌业有限公司
账号：26805701040010332
开户行：中国农业银行商洛商州区支行
5.3竞价保证金的退还及其他：
竞价结果公布后，未列入竞价入围单位的竞价方以电汇形式所交保证金由竟售方全额退还；竞价入围单位所交的壹万元保证金在合同履行完毕后，竞购方退还（如果竞购方有尚未支付竞价方的欠款，且欠款金额超过壹仟元，竞价方可以出具说明，用竞购方所欠款项中的壹万元作为竞价保证金）。
6、近年完成的类似项目情况时间要求：2020年1月至今；
7、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求：2020年1月至今；
8、是否允许递交备选报价方案：不允许；
9、纸质报价文件份数及其他要求：报价文件正本壹份，副本壹份；正、副本分别装订成册（胶装），不允许活页夹装订；
10、报价文件密封套上应载明的信息：
竞价人名称：
（项目名称）报价文件
在xx年xx月xx日xx时前不得开启
11、报价截止时间（以竞购方收到报价书的时间为准）：
2024年5月22日12时00分00秒
七、竞价文件应包括如下文件：
1、竞价函
2、法定代表人证书或法人委托书
3、法定代表或法人委托代理人身份证
4、营业执照(三证合一)
5、资质证书
5.1 竞价人须具有下列资质之一：
（1）承装(修、试)电力设施许可证三级以上（含三级）；
（2）输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；
（3）电力工程或电力、电气相关工程专业承包三级以上（含三级）资质；
（4）机电工程专业承包三级以上（含三级）资质；
6、业绩证明
7、安全生产许可证
8、竞价保证金缴纳凭证
9、报价单
10、预算书（预算书应有封面，有预算员、审核人签名，并加盖单位公章或预结算专用章）
11、施工技术方案（方案应与本项目实际情况相吻合）
12、其他资料
（复印件需加盖公司红色印章视为有效文件。）
八、竞价项目的承包方式和计算依据
本次竞价采用总价优惠报价（下浮率）的方式报价，竞价方应根据竞价书的要求及工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价方自身情况，自主填报投标总价优惠费率（下浮率）。竞购方根据竞价方报价优惠费率（下浮率）的幅度及其综合实力进行综合评价确定入围单位。
合同预估金额=工程的预算价（税前）*（1-总价优惠报价（下浮率））+税金；
合同最终金额=工程的结算价（税前）*（1-总价优惠报价（下浮率））+税金（以第三方审计机构出具的定案表为准）；
8.1工程预结算：
8.1.1 预结算定额标准：
本项目按照陕西2006安装定额进行安装预结算，以陕西2006安装定额进行综合取费；人工费进行补差（参考土建，补差至136元），但补差部分不进行综合取费。
8.1.2 工程的最终结算以第三方审计结果为依据。如有设计变更，必须要有经竞购方签证确认的工程签证单为依据。
承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包费率不包主材的承包方式。
8.2工程结算取费
取费参照《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》参照陕西2006版消耗量安装定额进行综合取费, 如以上定额无相关子目的参照《电力建设工程预算定额(2006年版)》；综合工日按136元／工日调整计入价差（即按25.73元取费，110.27找差）。临时设施费，冬雨夜间施工措施费，检验试验及放线定位费，定额措施项目费，失业保险，医疗保险，工伤意外伤害险，残疾人就业保险，工程定额测定费等九项不予以取费，劳动统筹基金根据缴费票据，按相关规定执行，税金执行政府部门最新标准。
养老保险统筹费及安全、文明施工定额补贴费按照相关政策、法规规定。
8.3工程类别按二类工程划分。
8.4工程变更、现场签证发生后，由竞购方签字认可。
8.5项目施工范围见后附施工任务清单，但因本项目系升级改造项目，没有设计院出具的设计图纸，因此后附施工任务清单难免会有未预计到的任务。因此，施工时如因甲方要求，或因为项目运行需要，而实施的施工任务清单范围外的施工任务，其工程量按照据实测量，以“工程量确认单/签证单”方式确认。
8.6总价优惠报价（下浮率）的计取为最终报价优惠费率（下浮率）计取，总价优惠报价（下浮率）为除税金以外的本次竞价范围内所有内容取费的下浮率。
8.7工程变更（含地质变化）发生后，由竞购方签字认可。
8.8在施工结算时，除合同明确的设计变更、设计外工程签证等调整条件和乙方自购二类材料（指发包方来不及购买的材料价格超过当年当季度陕西工程造价信息网—商洛工程造价信息材料指导价的±10%）外，其它不予调整。
8.9其他计价依据执行省、市建设工程造价管理部门发布的有关计价依据和指导价格、信息价格。
8.10材料价格及供应的确定原则：
二类部分材料（甲方供应不及时委托乙方购买的材料）由施工单位上报建设单位，经建设单位和监理单位确认生产厂家后进行采购。特殊材料及业主需要确认的材料必须经甲方确认生产厂家和价格后进行采购。乙方采购材料材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经甲方和监理认可后方可用于工程。乙方所购的材料价格必须经过甲方和监理的确认。
8.11竞购方在施工现场提供水、电源接口，竞价方自费安表计量。施工用电价格按当时当地价格收取，水费按实际发生的费用由甲方收取。临时设施由业主统一要求，费用自理。
8.12因本工程的客观复杂性等原因造成的资金、图纸、材料等不能按时到位，而造成施工单位的人员窝工、机械闲置等，竞价方自行安排调剂，工期顺延不计费用。
8.13竞购方提供的工程概况等只作为竞价方的参考，不作为结算的依据。竞价方应先到工地认真仔细踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，入围后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8.14大型机械设备进出场及安拆费经竞购方同意后现场据实结算，不包含在本次报价中。
九、质量标准
符合国家及行业相关现行标准，单位工程合格率100%；安装工程优良品率90%以上，争创国家优质工程。
十、工程价款：
本项目最终工程价款为：项目竣工后，第三方审计机构对乙方提交的工程结（决）算书审核后核定的工程价款（以第三方审计机构出具的定案表为准）。
十一、材料设备供应及验收
1、本工程所有安装所用材料及设备均由竟购方提供；
2、二类部分材料如果发包方供应不及时，乙方可以上报甲方，经发包方和监理单位确认生产厂家后，乙方方可进行采购。乙方采购的材料，其材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发可以的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经甲方和监理认可后方可用于工程。乙方所购的材料价格必须经过甲方和监理的确认。
3、乙方采购的且经过甲方和监理单位进行过价格确认的材料，其价款追加进工程款中，但不因此产生其他附加工程费用。
4、乙方的所有制作、安装、调试、试验必须符合国家、行业相关标准、规范、规程的要求。
十二、工程款结算及支付
1、工程预付款：
合同签订后，乙方预开10万元安装费发票（增值税发票），发包方收到发票后，支付10万元工程预付款。
2、因为工程变更、乙方购买材料而增加的工程款，在竣工结算时一次性支付。
3、工程进度款：根据工程进度，乙方预开具相应进度工程款发票，甲方对工程进度确认后支付相应进度款。
4、竣工验收合格并在结算被批准后，乙方应提供工程剩余价款的工程款发票（增值税发票），甲方于28天内支付至工程总价的97%，余款作为质保金，待工程质量保证期满无质量问题后，28天内无息付清。
十三、竞价入围单位的确定：
1、资质格审查：
对报价文件按照本竞价书“七、竞价文件应包括如下文件”的规定，逐项进行形式审查和实质审查。未通过审查的报价文件为无效报价文件。
2、通过资格审核的竞价单位，按其报价[即：总价优惠报价（下浮率）]以及施工（技术）方案、既往业绩、资质、信用等综合确定入围单位。
（详见附件3：《电气安装评审办法》。）
十四、合同的签订、违约、索赔和争议
1、竞价入围者应在接到竞价入围书面通知之日起2个工作日内与竟售方签订《电气安装施工合同》，若排序首位的竞价入围者未按前述约定时间与竟售方签订合同，则按违约处理，竟售方可直接扣除其壹万元保证金作为违约金。同时，排序第二位的竞价入围者应在接到竟售方书面通知之日起2日内按其所报价格与竟售方签订合同，否则按违约处理。本竞价书对所有竞价单位均有法律约束力。
2、违约
（1）合同中关于甲方违约的具体责任如下：
甲方若出现任何违约事项，甲方承担违约责任的方式仅为本合同工期顺延，而不向乙方做其他任何经济赔偿。
（2）合同中关于乙方违约的具体责任如下：
如果乙方未按合同约定的工程总体竣工时间（或经甲方及工程师同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天应向甲方支付1000元的违约金，如果工期延误一周，承包方今后不得参与发包方的任何施工。
3、争议
合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决。
（一）提交---仲裁委会员仲裁；
（二）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
4、未尽事宜现场沟通确定。
十五、合同的生效
1、合同经双方签字盖章后生效，工程竣工运行一年无质量问题付清合同剩余款后，合同自行失效。
2、合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。
十六、安全责任
1、合同签订后，乙方应按甲方安全制度规定办理安全风险抵押金、开工证等手续。其中安全风险抵押金按工程预算总额的3%缴纳。
2、乙方承担整个施工区域高低压电气已完成及未完成工程的全天候安全保卫工作，负责完成整个施工区域施工照明系统及围栏设施的设计、施工、安装和维护工作。
3、乙方负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；否则发生损坏，乙方自费予以修复。
4、乙方负责施工场地内及周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护，并承担相应的费用。
5、要求乙方应极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合陕西省文明施工的标准。
6、确保安全施工，按陕西省及当地政府有关规定执行。
7、进厂施工人员应遵守厂方的规定（厂纪），若有违者，应接受甲方处罚。
8、负责所领材料的安全，如有丢失或损坏，应为甲方赔偿损失部分。
9、如果施工过程中由于乙方责任，发生安全责任事故，造成人员、财产伤害的，乙方承担由此发生的经济责任（含经济赔偿），并承担按照国家及地方安全法律、法规、政策的规定应承担的责任。
十七、报价方式、送达地址及联系方式
1、报价方式均采用密封报价的方式；
2、报价文件可以邮寄或者自行送达；
3、邮寄报价文件时，需在邮件外包装上注明“锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程”字样
4、联系人： 田善江 13891425275（手机）
赵 凯 15829576632（手机）
0914—2551343（办）
5、邮寄地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇陕西锌业有限公司
陕西锌业有限公司
2024年5月9日
附件1：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程报价单
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程报价单.doc
附件2：锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程内容
锌基合金生产线及配套技术升级改造项目高低压电气安装工程内容.doc
附件3：电气安装评审办法
电气安装评审办法.doc
微信扫码关注
