洞口县古楼乡中心学校运动场工程
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
洞口县古楼乡中心学校运动场工程合同公告
公告日期:2023年08月10日
政府采购合同协议书
采购合同编号： H2023085
采购人（全称）： 洞口县古楼乡中心学校 （以下简称“甲方”）
供应商（全称）： 洞口县城关建筑有限责公司 （以下简称“乙方”）
为了保护甲、乙双方合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和本次《磋商文件》的规定，经友好协商,就招标项目中所需标的采购事宜，达成如下协议，以资共同履行：
一、项目信息：
(1)政府采购编号： 洞口财采计2023000131
(2)委托代理编号： ZCLH-SY-DK-2023005
(3)采购合同编号： H2023085
(4)采购项目名称： 洞口县古楼乡中心学校运动场工程
(5)服务内容： 洞口县古楼乡中心学校运动场工程
(6)服务范围：主席台雨棚、篮球场、排球场、排水沟、跑道、消防通道、硬化地面、单双杠场地及人造草坪等（详见工程量清单及图纸）
二、合同金额及合同结算价格形式：
（1）签约合同价格：小写： ￥917979.79 元
大写： 玖拾壹万柒仟玖佰柒拾玖元柒角玖分 元整
（2）市场价格波动引起的造价调整约定：因施工期较短，施工期内人工、材料费不调整；
(3)增减工程、变更工程造价调整约定：本工程严禁随意增加工程，确需增加的必须按教育局基建管理办法履行审批手续后方可实施。增减工程、变更工程结算以实际工程量为准，造价按湖南省2020年建筑与装饰工程消耗量标准、洞口县建设局发布的签订合同时同期材料价格或教育局认可的签证价格、湘建价
[2019]130号文规定人工工资、取费按现行取费标准计算后下浮（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定）确定。
三、履行合同的时间、地点及方式：
(1)履行合同地点： 古楼乡中心学校内
(2)合同工期： 30日历天
(3)质量标准： 合格工程
(4)服务方式： /
(5)质保期： 1、按国务院279号令执行工程质量保修的有关规定（质保期12个月），在质量保修期内承担保修责任，保修金留总造价的3%，由中心学校暂存。保修金在保修期满后7天退还，否则由甲方向乙方支付利息，利息按银行同期贷款利率计算。
2、在保修期内发生质量问题，甲方应及时书面通知乙方进行维修，在保修期内发生质量问题，甲方应及时书面通知乙方进行维修，乙方应在接到通知后5天内组织人员进行维修，否则甲方可另请施工单位进行维修，所发生的费用从乙方的保修金中抵扣。
四、付款人及付款方式：
付款人： 洞口县古楼乡中心学校
付款方式：本项目待专项资金到位后，按工程进度付款，工程竣工验收合格后付足工程总价款的80%，完成审计后付足工程总价款的97%，留下3%质保金，二年后无质量问题付清所有工程款。
五、解决合同纠纷方式：
如双方发生纠纷，由双方协商解决，协商解决不成时，任何一方均可向衡阳市仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。
六、组成合同的文件：
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1） 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2） 成交通知书
（3） 响应文件
（4） 政府采购合同格式条款及其附件
（5） 专用合同条款
（6） 通用合同条款（如果有）
（7） 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8） 其他合同文件
七、违约责任：
1、乙方未在服务期限内完工，每延期一天，按 / 交付违约金，最多不超过 / ；
2、在履约过程中和保质期内，由于甲方的原因导致的损失由甲方负责赔偿；由于乙方的原因导致的损失由乙方负责赔偿；
3、免责条款：因不可抗力（地震、台风、灾害、战争等）造成乙方不能如期履约的，乙方应将情况书面通知甲方，经甲方同意后可延期履约，迟延履行后发生的不可抗力的，不能免除责任。根据不可抗力的影响程度，甲方可给予乙方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。无法履约的，甲、乙双方应将具体情况向政府采购办提交书面报告。
4、其他未尽事宜按《政府采购法》、《合同法》和衡阳政府采购规章制度的相关规定执行。
八、未尽事宜：
本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效：
本合同自 签订之日起 生效。
十、合同份数：
本合同壹式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，政府采购管理部门执 壹 份，采购代理机构执 壹份。
合同订立时间： 2023 年 8 月 7 日
合同订立地点： 洞口县财政会议室
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
在场人签字：
二、政府采购合同通用条款
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
三、专用合同条款
1.一般约定
合同文件组成及优先顺序为：
合同协议书及补充合同协议书，2、政府采购合同格式条款及附件，3、专用合同条款及其附件，6、通用合同条款，4、标准、规范及有关技术文件，5、图纸，6、已标价的工程量清单或预算，7、其他合同文件。
2.提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：使施工场地具备施工条件；施工现场的用水通电，临时道路费用由乙方负责。
3.工程质量
符合《房屋建筑工程质量验收规范》，确保达到《房屋建筑工程验收质量统一标准》规定的合格工程。
安全文明施工与环境保护
安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格安全操作规程施工，做好各类安全防护，做到安全文明施工，确保施工人员及相关人员的安全，严防安全事故发生。承包人确保工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全，发包人不承担承包人及其雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包人办理缴纳职工安全责任险及工商保险。
变更
关于变更的范围的约定：承包人在施工中不能对施工图纸随意变更，如确需要变更，应当经发包人及监理工程师批准并下达变更通知书后方可变更。
5.1.1变更计价原则的规定：
因经发包方同意的设计变更而增减或减少的工程量，按照评审价格下调结算（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定），评审中没有的按照双方约定价格并签证结算。
6.合同价格的调整和增减工程结算方法
合同工程量清单不予调差。增减工程价格按照评审价格下调结算（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定）。评审中没有的按照双方约定价格并签证结算。
7.缺陷责任期与保修
7.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：保修期限按国务院【2000】年279号令的规定执行。承包人在合理时间内未能执行修补缺陷的指示时，发包人有权雇佣其他人来完成这项工作，费用从承包人的保修金中扣除。
7.2质量保证金
按工程结算价格的3%扣留。
7.3保修
7.3.1保修责任
工期保修期为：本项目质量保修期为两年，工程质保期以承包人承包范围内所有项目全部竣工验收合格之日计算起。
7.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人必须在接到发包人维修通知24小时内赶到现场无偿返修。
8.违约
1、因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：未能按合同约定履行自己应负的责任和义务。因资金、设计等原因导致承包人不能正常施工，除工期顺延外，应赔偿由此给承包人造成的实际损失。
2、承包人违约的责任
1）工期违约：
本合同约定承包人违约应承担的违约责任：每逾期一天承包人支付违约金人民币500元/天给发包人，但罚款总额不超过合同金额的10%。
2）质量违约
？本合同约定承包人违约应承担的违约责任：达不到招标文件规定的工程质量标准按合同总造价的2%向发包方支付违约金，同时承担因返工发生的全部损失费用；且不得用项目实施过程中已产生的违约金抵扣。
？承包人在隐蔽工程施工过程中偷工减料，被发包人工程师、发包人审计人员抽查发现，有权要求承包人拆除不合格部位重新施工直至合格外还须向发包人支付违约金1000元/次。
9.不可抗力
9.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：邵阳地区罕见（至少近50年未遇到过）的特大暴雨、冰灾、地震、10级以上大风。上述异常恶劣气候以气象部门发布的信息或文件为准。
9.2不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：因不可抗力造成的承包人的机械、材料、设备损失及人员伤亡，由承包人负责。工程所需清理费用，由承包人负责。
10.保险
关于工程保险的特别约定：承包人为从事作业的职工办理意外伤害保险及工商保险。
11.补充条款
11.1工程所需清理、修复费用由承包人承担。
11.2本项目当地周边关系和当地行政管理部门关系的协调由承包人负责，必要时发包人出面给予力所能及的支持。
公告日期:2023年08月10日
政府采购合同协议书
采购合同编号： H2023085
采购人（全称）： 洞口县古楼乡中心学校 （以下简称“甲方”）
供应商（全称）： 洞口县城关建筑有限责公司 （以下简称“乙方”）
为了保护甲、乙双方合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和本次《磋商文件》的规定，经友好协商,就招标项目中所需标的采购事宜，达成如下协议，以资共同履行：
一、项目信息：
(1)政府采购编号： 洞口财采计2023000131
(2)委托代理编号： ZCLH-SY-DK-2023005
(3)采购合同编号： H2023085
(4)采购项目名称： 洞口县古楼乡中心学校运动场工程
(5)服务内容： 洞口县古楼乡中心学校运动场工程
(6)服务范围：主席台雨棚、篮球场、排球场、排水沟、跑道、消防通道、硬化地面、单双杠场地及人造草坪等（详见工程量清单及图纸）
二、合同金额及合同结算价格形式：
（1）签约合同价格：小写： ￥917979.79 元
大写： 玖拾壹万柒仟玖佰柒拾玖元柒角玖分 元整
（2）市场价格波动引起的造价调整约定：因施工期较短，施工期内人工、材料费不调整；
(3)增减工程、变更工程造价调整约定：本工程严禁随意增加工程，确需增加的必须按教育局基建管理办法履行审批手续后方可实施。增减工程、变更工程结算以实际工程量为准，造价按湖南省2020年建筑与装饰工程消耗量标准、洞口县建设局发布的签订合同时同期材料价格或教育局认可的签证价格、湘建价
[2019]130号文规定人工工资、取费按现行取费标准计算后下浮（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定）确定。
三、履行合同的时间、地点及方式：
(1)履行合同地点： 古楼乡中心学校内
(2)合同工期： 30日历天
(3)质量标准： 合格工程
(4)服务方式： /
(5)质保期： 1、按国务院279号令执行工程质量保修的有关规定（质保期12个月），在质量保修期内承担保修责任，保修金留总造价的3%，由中心学校暂存。保修金在保修期满后7天退还，否则由甲方向乙方支付利息，利息按银行同期贷款利率计算。
2、在保修期内发生质量问题，甲方应及时书面通知乙方进行维修，在保修期内发生质量问题，甲方应及时书面通知乙方进行维修，乙方应在接到通知后5天内组织人员进行维修，否则甲方可另请施工单位进行维修，所发生的费用从乙方的保修金中抵扣。
四、付款人及付款方式：
付款人： 洞口县古楼乡中心学校
付款方式：本项目待专项资金到位后，按工程进度付款，工程竣工验收合格后付足工程总价款的80%，完成审计后付足工程总价款的97%，留下3%质保金，二年后无质量问题付清所有工程款。
五、解决合同纠纷方式：
如双方发生纠纷，由双方协商解决，协商解决不成时，任何一方均可向衡阳市仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。
六、组成合同的文件：
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1） 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2） 成交通知书
（3） 响应文件
（4） 政府采购合同格式条款及其附件
（5） 专用合同条款
（6） 通用合同条款（如果有）
（7） 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8） 其他合同文件
七、违约责任：
1、乙方未在服务期限内完工，每延期一天，按 / 交付违约金，最多不超过 / ；
2、在履约过程中和保质期内，由于甲方的原因导致的损失由甲方负责赔偿；由于乙方的原因导致的损失由乙方负责赔偿；
3、免责条款：因不可抗力（地震、台风、灾害、战争等）造成乙方不能如期履约的，乙方应将情况书面通知甲方，经甲方同意后可延期履约，迟延履行后发生的不可抗力的，不能免除责任。根据不可抗力的影响程度，甲方可给予乙方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。无法履约的，甲、乙双方应将具体情况向政府采购办提交书面报告。
4、其他未尽事宜按《政府采购法》、《合同法》和衡阳政府采购规章制度的相关规定执行。
八、未尽事宜：
本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效：
本合同自 签订之日起 生效。
十、合同份数：
本合同壹式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，政府采购管理部门执 壹 份，采购代理机构执 壹份。
合同订立时间： 2023 年 8 月 7 日
合同订立地点： 洞口县财政会议室
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
在场人签字：
二、政府采购合同通用条款
通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
三、专用合同条款
1.一般约定
合同文件组成及优先顺序为：
合同协议书及补充合同协议书，2、政府采购合同格式条款及附件，3、专用合同条款及其附件，6、通用合同条款，4、标准、规范及有关技术文件，5、图纸，6、已标价的工程量清单或预算，7、其他合同文件。
2.提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：使施工场地具备施工条件；施工现场的用水通电，临时道路费用由乙方负责。
3.工程质量
符合《房屋建筑工程质量验收规范》，确保达到《房屋建筑工程验收质量统一标准》规定的合格工程。
安全文明施工与环境保护
安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格安全操作规程施工，做好各类安全防护，做到安全文明施工，确保施工人员及相关人员的安全，严防安全事故发生。承包人确保工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全，发包人不承担承包人及其雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包人办理缴纳职工安全责任险及工商保险。
变更
关于变更的范围的约定：承包人在施工中不能对施工图纸随意变更，如确需要变更，应当经发包人及监理工程师批准并下达变更通知书后方可变更。
5.1.1变更计价原则的规定：
因经发包方同意的设计变更而增减或减少的工程量，按照评审价格下调结算（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定），评审中没有的按照双方约定价格并签证结算。
6.合同价格的调整和增减工程结算方法
合同工程量清单不予调差。增减工程价格按照评审价格下调结算（下浮比例根据成交价与招标控制价之间的下浮比例确定）。评审中没有的按照双方约定价格并签证结算。
7.缺陷责任期与保修
7.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：保修期限按国务院【2000】年279号令的规定执行。承包人在合理时间内未能执行修补缺陷的指示时，发包人有权雇佣其他人来完成这项工作，费用从承包人的保修金中扣除。
7.2质量保证金
按工程结算价格的3%扣留。
7.3保修
7.3.1保修责任
工期保修期为：本项目质量保修期为两年，工程质保期以承包人承包范围内所有项目全部竣工验收合格之日计算起。
7.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人必须在接到发包人维修通知24小时内赶到现场无偿返修。
8.违约
1、因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：未能按合同约定履行自己应负的责任和义务。因资金、设计等原因导致承包人不能正常施工，除工期顺延外，应赔偿由此给承包人造成的实际损失。
2、承包人违约的责任
1）工期违约：
本合同约定承包人违约应承担的违约责任：每逾期一天承包人支付违约金人民币500元/天给发包人，但罚款总额不超过合同金额的10%。
2）质量违约
？本合同约定承包人违约应承担的违约责任：达不到招标文件规定的工程质量标准按合同总造价的2%向发包方支付违约金，同时承担因返工发生的全部损失费用；且不得用项目实施过程中已产生的违约金抵扣。
？承包人在隐蔽工程施工过程中偷工减料，被发包人工程师、发包人审计人员抽查发现，有权要求承包人拆除不合格部位重新施工直至合格外还须向发包人支付违约金1000元/次。
9.不可抗力
9.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：邵阳地区罕见（至少近50年未遇到过）的特大暴雨、冰灾、地震、10级以上大风。上述异常恶劣气候以气象部门发布的信息或文件为准。
9.2不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：因不可抗力造成的承包人的机械、材料、设备损失及人员伤亡，由承包人负责。工程所需清理费用，由承包人负责。
10.保险
关于工程保险的特别约定：承包人为从事作业的职工办理意外伤害保险及工商保险。
11.补充条款
11.1工程所需清理、修复费用由承包人承担。
11.2本项目当地周边关系和当地行政管理部门关系的协调由承包人负责，必要时发包人出面给予力所能及的支持。
微信扫码关注
